COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 9 JANVIER 2010

ETAIENT PRESENTS :   Monsieur Elie ABOUD Député Madame Florence CROUZET Adjoint Monsieur René PINAZZA Adjoint Monsieur Jean François CORBIERE Adjoint délégué Monsieur Yann BLOT Ingénieur des Services Techniques Monsieur Christian BON, Chef de Cabinet, Adjoint Monsieur Michel TATA, Conseiller Délégué Madame Pierrette GASQUET Conseillère déléguée Monsieur Jean Pascal PELAGATTI , Conseillé délégué Monsieur Laurent RIPPERT Syndicat Mixte de la Vallée de l'Orb Monsieur Pierre ENJALBERT, Syndicat Mixte de la Vallée de l'Orb   MEMBRES DU BUREAU :   Monsieur BRUNETTO, Président Monsieur RUIZ Vice Président Monsieur BOUDET Ch. (Excusé) Madame PUECH Trésorière Madame BARTHES Secrétaire Mademoiselle ROBERT Secrétaire Adjointe   ADMINISTRATEURS :   Monsieur ALAZET Daniel Monsieur BELHOCINE Serge Madame BISSET Eliane Monsieur CABROL Louis Madame GARRY Myriam Monsieur GRANIER Jean Pierre Monsieur LATORRE Michel Monsieur ORLANDINI Jean Madame ZERBATO Denise

* * * * * * * * * * * * *

La séance est ouverte à 14h

Mesdames et Messieurs bonjour et bienvenue à notre Assemblée Générale pour 2010.

Tout d'abord permettez moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu'à toute votre famille et que nous nous retrouvions dans cette salle en Janvier 2011.

Voilà comment va se dérouler l'Assemblée Générale de notre Association.

Nous allons élire deux nouveaux membres et réélire ceux qui ont déjà dépassé leur trois ans et dont le mandat doit être renouvelé.

Nous avons une démission pour raisons familiales celle de Madame GUIBBERT Jacqueline, mais qui reste toujours adhérente à l'Association.

Ensuite, je ferai le compte rendu de nos activités durant l'année 2009 et les prévisions pour l'année 2010 et entre temps Madame PUECH, notre Trésorière, vous fera le compte rendu financier. Vers 15h30 les élus arriveront. Je dois excuser, Monsieur le Maire qui est en pleine campagne, actuellement dans l'Aude. Monsieur Elie ABOUD arrivera un peu plus tard vers 16h15, car il avait un rendez-vous à MONTPELLIER avec un Ministre. Les élus que j'ai invités seront présents et vous pourrez poser vos questions.

Messieurs RIPPERT et ENJALBERT du Syndicat Mixte de la Vallée de l' Orb seront là aussi et vous tiendront au courant : d'une part des travaux qui se sont réalisés en 2009 sur l'Orb et ceux qui se feront dans l'année à venir. C'est quand même intéressant pour nous riverains de l'Orb.

On va commencer par le renouvellement de certains membres de notre bureau.

Mr Jean ORLANDINI : opposition, abstention ? non, vous êtes réélu.

Mr Louis CABROL : opposition, abstention ? non, vous êtes réélu

Mr Yves BRUNETTO : opposition, abstention ? non, vous êtes réélu.

Merci pour tous.

Par contre nous avons deux nouveaux membres qui se sont présentés, c'est Madame Eliane BISSET-REY qui est une enfant du Faubourg et Monsieur Daniel ALAZET, qui ont été acceptés à l'unanimité.

Il y a un membre à qui je vais rendre hommage et qui fait toujours partie de notre Association bien qu'il ait donné sa démission : c'est Monsieur Pierre JARDI, mais je dirais qu'on l'accepte, tout en lui demandant d'être toujours présent. Je voudrais que ce Monsieur veuille bien se lever et qu'on l'applaudisse chaleureusement. C'est un de nos plus anciens membres, et qui bien sur, malgré sont grand âge, est toujours fidèle au Groupement.

Voilà tout ce qui concernait les remplacements.

Je vois que Madame PUECH est arrivée et je vais lui laisser la parole, afin qu'elle vous donne le compte rendu financier de notre Association pour l'année 2009 :

Bilan Financier 2009 :
En recettes nous avons obtenu :	18.804,65 €
En dépenses nous avons eu :	- 18.264,46 €
Il ressort un bénéfice de :	540,19 €
Sur lequel nous avons prélevé la somme de 500 € reversée au Téléthon.	- 500,00 €
Donc : Bénéfice réel	40,19 €

Vous savez qu'une Association n'a pas le droit de faire des bénéfices, c'est la raison pour laquelle nous avons versé cinq cents euros au Téléthon.

Notre activité tout au long de l'année 2009 a été très importante, nous avons sollicité de nombreux services de la Mairie pour des travaux à effectuer au Faubourg.

Comme chaque année, nous avons organisé la Fête de l'Orb sur le terrain du bosquet mais malheureusement pour la première fois depuis 12 ans, nous avons eu la pluie et nous avons dû nous réfugier dans une salle mise à notre disposition par le Traiteur “ DOMIJO ” que je remercie très sincèrement car cela nous a permis de faire le repas et le spectacle prévu.

Il y a eu ensuite la fête du canal à laquelle nous avons participé en présentant un stand de notre Association, pour nous faire connaître et il y a eu pas mal de monde je pense que nous referons ça pour l'année 2010.

Nous avons organisé, avec le concours du service culturel de la ville, un spectacle gratuit dans le nouvel amphithéâtre situé au pont vieux avec comme artistes le “ Duo Maline ” qui a eu un grand succès et je pense qu'il sera renouvelé au cours de cette année. Monsieur Elie ABOUD nous donnera certaines précisions dans un moment.

Il y a eu ensuite la fête de la libération de Béziers le 22 Août dans le Jardin Emile Aïn qui a obtenu un très grand succès comme chaque année. Nous avons servi 430 repas et nous avons refusé du monde. On va essayé cette année d'améliorer tout ça afin de pouvoir satisfaire tous ceux qui voudraient assister à cette Fête.

Au mois de Septembre il y a eu sur les Allées Paul Riquet la journée des Associations, où nous avions un stand.

Ensuite le XIV Salon de Peinture au mois de Novembre à la M.V.A, qui a réuni 17 peintres de la région et qui a connu un grand succès, tant par la qualité des œuvres exposées que par le nombre de visiteurs. Voilà notre côté festif et culturel.

Notre Association a été élue au Comité local de l'eau à la demande de M. Laurent RIPPERT et j'ai participé à deux réunions à l'Hôtel du Département. Cette élection est la reconnaissance de notre engagement lors des crues de l'Orbet à notre présence à de nombreuses réunions concernant l'Orb et ses Affluents.

De plus, deux réunions ont eu lieu avec M. HIGUET, nommé par M. le Préfet, pour s'occuper de deux quartiers dans Béziers, le Centre Ville et le Faubourg, pour constater les problèmes qu'il y a et que les élus n'ont pu résoudre. D'autres réunions sont prévues dans le courant de l'année 2010.

Nous avons été invités à des réunions au Centre Martin Luther King, afin de mettre en place un projet de création d'un centre d'accueil au Faubourg dans les locaux de Luther King ; ce projet est en attente pour l'instant.

D'autres réunions ont eu lieu à la M.V.A. dont j'étais invité,telles que l'Association Faubourg Relais, qui existait déjà mais qui était en sommeil et qui va être reprise par des jeunes ce qui sera intéressant car ça leur permettra de ne plus traîner dans les rues. Ensuite nous avons été invité à l'exposition des quartiers qui s'est déroulée au Centre Albert Camus, une conférence sur les inondations au poste de crue,à la visite du nouveau centre pénitencier avec l'appui de M. Elie Aboud, nous avons pu le faire avec 20 personnes, on pensait pouvoir le faire 2 ou 3 fois, mais malheureusement le Centre Pénitencier a ouvert plus tôt que prévu, Et pour terminer nous avons assisté à l'inauguration du nouveau poste de crue qui s'est déroulée le Vendredi 13 Novembre.

Ce nouveau bâtiment permettra lors des crues d'avoir une salle de travail réservée aux Officiels et Techniciens et une salle pour l'information au public. Cette salle est mise à notre disposition le reste de l'année, elle servira pour nos réunions mensuelles, pour recevoir nos adhérents lors de nos réunions et nous envisageons de l'ouvrir au public une ou deux fois par semaine mais nous n'avons pas encoredécidé le jour et les heures d'ouverture, nous vous l'indiquerons par courrier.

Voilà ce qui s'est passé pour 2009 et ce qui se passera pour 2010. Nos actions seront en priorité le service aux adhérents, dans la mesure de nos moyens, car dites vous bien, qu'il ne suffit pas de demander pour être servi . Dans certains cas, il faut un certain temps d'attente et depréparation. En ce qui concerne les Fêtes nous apporterons quelques améliorations afin de satisfaire tous le monde. En ce qui concerne les fêtes dans le jardin Emile Aïn elles se feront, mais je ne sais pas combien et je pense que Monsieur ABOUD sera là pour nous dire le nombre de fêtes qui vont se faire et puis nous aussi nous terminerons l'année par le salon de peinture ici dans cette salle comme nous le faisons chaque année.

J'ai encore oublié une Conférence qui a été faite par Monsieur Thierry MURAT et je pense que cette année nous allons renouveler cette soirée, mais je ne sais pas quand, car ce Monsieur à tellement de qualités dans les exposés qu'il fait que l'on a du mal à choisir. De toute façon on se tient au courant, mais ce sera le soir à partir de 18 h, dans les beaux jours pas en hiver afin que les gens qui travaillent et qui voudraient assister à ces conférences puissent venir.

Voilà Mesdames et Messieurs le compte rendu de notre Association pour l'année 2009 et nos prévisions pour l'année 2010.

En attendant les Elus si vous avez des questions à poser et que je puisse y répondre allez-y.

Question posée au sujet de la boite aux lettres située au poste de crue :
Réponse du Président, j'ai fait parvenir onze lettres au P.T.T. sans réponse. Il faut attendre. Maintenant c'est fait.

Question de M. Alain MARTI du Cambrenus pour les déchets devant son restaurant : On lui pose toute sorte de déchets et cela fait mauvais effet surtout à côté d'un restaurant au point de vue Hygiène. Il demande à ce que les containers soient posés plus loin sur la Place.
Réponse du Président : En ce qui concerne les containers, Madame GASQUET qui s'occupe de la voirie va arriver et vous lui en parlez.

Le Président précise qu'il y a des problèmes d'incivilité et que ce n'est pas facile à régler car on ne peut pas mettre un policier à chaque coin de rue.

Il y a trois jours j'ai eu une discussion avec le Commissaire divisionnaire qui m'a expliqué qu'il était impossible de pouvoir le gérer.

Je vous rappelle que le deuxième mercredi de chaque mois, le Conseil Administration se réunitau poste de crue et que nous accueillons tous les adhérents qui le désirent de 18h à 20h

Je vois que les Elus arrivent et qu'ils sont à l'heure je vais donc leur souhaiter la bienvenue et je les remercie d'avoir répondu présents.

Madame CROUZET prend la parole : Tout d'abord bonjour à tous et je vais commencé par vous présenter au nom de Monsieur le Sénateur Maire qui ne peut pas être là et de nous tous ici présents,tous nos meilleurs voeux pour la nouvelle année, beaucoup de bonheur, de sérénité et surtout de santé pour 2010.

Réponse aux questions posées :

• 1°)la Réfection des trottoirs de l'Avenue Pierre de Coubertinest-elle prévue pour l'année 2010.
  Réponse de Mme CROUZET : non prévue pour 2010.
  Explications : Ces aménagements nécessiteront la création d'un réseau pluvial (de gros diamètre) qui permettront de supprimer les fossés latéraux. Ce projet devra être étudié en partenariat avec le Conseil Général dont dépend la route départementale 11 (Avenue Pierre de Coubertin).
• 2°) Elargissement de la Traverse de Colombiers, du nouveau rond point à la Salle ZINGAZANGA afin de sécuriser la circulation piétonne.
  Réponse : Elargissement de la Traverse de Colombiers non prévu.
  Explications : La création de la voie d'accès au parking de Fonserane prévoit un cheminement pour mode doux (vélos et piétons) avec traversée sous le pont de la départementale 64 afin de retrouver l'aménagement déjà réalisé sur la traverse de Colombiers.
• 3°) Prévisions de la mise en valeur (illuminations) du pont vieux et nettoyage des arches.
  L'Eclairage :le service éclairage public va procéder à des essais avec une entreprise spécialisée mais pas de budget à ce jour.
  Nettoyage des arches : Première tranche rive droite réalisée (250.000 C). Les tranches suivantes ne sont pas prévues en 2010 estimation (750.000 €).
• 4°) Réfection du chemin de Fonserane : devient urgente, compte tenu de la circulation qui augmente avec les visiteurs qui vont soit à la Maison de Retraite soit aux Neuf Ecluses.
  Ce point sera réglé avec le point n° 2, l'accès principal se fera par le haut.
• 5°) Que va devenir de l'ancienne prison Place Saint Nazaire :
  Pas de projet à ce jour car elle n'appartient pas à la Ville de Béziers, mais au Conseil Généralpour 2/3 et pour 1/3 à l'Etat. Evidemment tout projet se fera en concertation avec la Ville.
• 6°) Demande d'élargissement du Chemin Rural n°13 ( de la route de Narbonne en direction du Lotissement Odalys les Berges du Canal).
  Les acquisitions foncières n'étant pas terminées, la Direction de la Voirie n'a pas demandé de crédit pour cette réalisation au Budget 2010.
• 7°) Les travaux du futur lotissement prévu sur le terrain des pépinières Roucayrol devant bientôt commencer, les riverains du Passage de la Barthe et de l'Impasse Cugnenc, demandent que le tout à l'égout soit prévu dans leur quartier.
  Fait partie de l'Agglo, c'est en prévision, ça se fera mais pas cette année, dans 2 ou 3 ans.
  Riverains de l'Impasse Gaston Cugnenc : ils ne sont pas concernés par cette opération. Ils le seront dans le cadre de l'aménagement du lotissement OPH du Gasquinoy.
  Passage de la Barthe : Les promoteurs sont disposés à étudier le problème.
  Nous avons déjà rencontré un riverain du passage Malacan qui est prêt à participer.
• 8°) Demande d'aménagement d'un rond point au bas du Jardin Saint Jude.
  Réponse : Techniquement impossible.
• 9°) Demande de mise en service (dans les deux sens) de la rampe des moulins :
  La réouverture dépend des travaux à réaliser pour conforter le talus (coût d'environ six millions d'euros). Pas avant 10 ans.
  Ce talus est classé zone RMT3 (Risque de Mouvements de terrain niveau 3) par la DDE (risque très important) dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Naturels.

Question d'un adhérent à Madame CROUZET.

Madame, J'habite le chemin de Fonserane et à l'entrée du chemin il faudrait changer de place le panneau de “ Sens Interdit ” et limiter cette voie à 30 ou 50 à l'heure.
Il faudrait aussi prévoir de couvrir le ruisseau sur le chemin de Fonserane et faire un trottoir ou une piste cyclable, qui pourrait servir pour les vélos et les personnes qui se promènent avec des poussettes.
Madame CROUZET répond : les panneaux 30 on en avait déjà parlé avant, une zone 30 il ne suffit pas de mettre le panneau car ça correspond à une réglementation particulière qui est destinée aux piétons par exemple en centre ville, donc on ne peut pas le mettre sur un chemin rural.
Le 50 on peut le mettre, il y en a un dans la Traverse de Colombiers. Très concrètement je ne suis pas sûre que les gens respecteront la limitation de vitesse. Non pour le 30 oui pour le 50.
Par contre sur la continuité piétonne et les vélos on va continuer a aménager la voie qui va vers le futur parking la liaison se fera par là ; c'est à dire que lorsque vous venez de zinga zanga la piste cyclablepasserasous le pont et la continuité se fera par le chemin qui reviendra vers le rond point.
BLOT Répond en ce qui concerne le ruisseau :ce ne serait pas la bonne solution.

Question à Mme GASQUET : vous me posez une question sur les containers, je ne peux pas vous répondre puisque ne n'est pas moi qui m'en occupe c'est M. DEFOUGERES et M. DONNADIEU, mais par contre je suis à votre disposition pour vous répondre sur le nettoiement et la propreté.
Intervention de M. MARTI propriétaire du restaurant “ le CAMBRENUS ”.
Les municipaux passent tous les jours mais il faut enlever les containers de devant mon restaurant. Vous les mettez sur la place d'Espagne, les locataires de l'immeuble ça ne les gênera pas. Par contre il y a des gens qui viennent déposer leur encombrant et tout cela attire les rats et me fait une mauvaise publicité pour mon commerce.
Réponse de Madame CROUZET : on va voir ce qu'on peut faire et on vous tient au courant.
Madame PUECH à Mme GASQUET : Je voulais vous signaler que les buts au canaletont été enlevés, j'ai fait le point avecM. DONNADIEU pour l'instant ils sont en rupture de stock et j'espère que ça s'améliorera progressivement. D'autre part il faut nettoyer autour des rochers.
Je voulais vous parler de la signalisation au niveau de l'ABBES, car les S.D.F. en ce moment ne savent pas où c'est. J'ai des gens qui me sonnent à ma porte, c'est onze heures ou minuit rien ne leur indique où se trouve l'ABBES, je pense qu'il faudrait mettre un panneau de signalisation plus haut.
Intervention de M. RUIZ : En ce qui concerne Monsieur DONNADIEU et Monsieur DEFROUGERES, moi aussi, je suis concerné par les buts.

Monsieur le Président passe la parole à Messieurs ENJALBERT et RIPPERT en ce qui concerne l'Orb et les travaux.(Voir détail fin de compte rendu)

Mot du Président : Je pense que notre dernier invité ( Monsieur Elie ABOUD) vient d'arriver et qu'il a pas mal de choses à nous dire sur les spectacles qui pourraient se produire dans l'amphithéâtre.

M. Elie ABOUD prend la parole tout d'abord en présentant ses voeux pour la nouvelle année à tous les participants ainsi qu'à leur famille.

D'abord en tant que Député je voudrais vous renouveler votre invitation à l'Assemblée, je pense qu'on peut, cette année je vous le dit en direct et avec M. le Président on peut toujours former un nouveau groupe pour une visite, pédagogique, ludique, républicaine,pour le mois de Mars ou Avril.

La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est l'allusion au spectacle et à l'action culturelle que nous avons eu l'an dernier ; je pense que là, on a eu une expérience qui était billante avec le “ DUO MALINE ” où j'ai pu me rendre compte avec les spécialistes du service que le diagnostic était bon curieusement. Nous sommes en train de préparer quelque chose de plus cossu, de plus important, soit de la musique classique ou du Jazz.

J'ai pris l'engagement l'an dernier, avec vous, de monter un événement structurant culturel, nous le ferons cette année,nous sommes en train de préparer le contenu.

C'est un peu tôt pour que je puisse définir le contenu exact de ce spectacle , mais c'est le fruit de deux années d'expérience, la première avec les arts plastics et la seconde avec la musique et c'est vrai que l'endroit est brillant, il suffit d'aménager au niveau des arches et de jouer un peu sur tout ce qui est lumière et faisceaux, on peu faire quelque chose d'exceptionnel.

Je tenais à vous remercier pour tout le travail de proximité que vous faites et puis on a eu l'occasion d'entendre, que ce soit Florence ou Jean François chargés des Comités de Quartier, (c'est même parfois vexant pour les autres), même avec M. le Maire, on vous cite souvent comme exemple.

Vous êtes un vrai Comité de Quartier qui titillent la puissance publique, je dirais c'est normal il y a des choses à demander, mais en même temps je dirais que c'est son rôle de quotidienneté soit au niveau social, sportif, culturel. Je prends pour exemple ce fameux salon de peinture, tous les ans j'ai pu voir un peu le niveau technique, le niveau artistique de ce salon où j'ai discuté même avec des peintres qui me disent c'est digne d'un musée. Donc Bravo! Bravo pour tout ce travail Monsieur le Président.

Conclusions du Président à Monsieur Elie ABOUD :Je peux vous dire que le Comité répondra Présent pour l'aide pour cette semaine musicale, nous serons là sans problème, comme nous le sommes d'ailleurs pour d'autres sujets nous répondons présent et nous nous battrons pour notre Faubourg et en même temps pour notre Ville de Béziers.

Je vais vous dire maintenant que l'Assemblée Générale est terminée et que nous vous invitons à déguster la galette des rois et àboire le verre de l'Amitié.

Merci, à tous et à l'an prochain.

EXPLICATIONS DE Messieurs ENJALBERT et RIPPERT

Intervention de Monsieur ENJALBERT : Bien après avoir parlé de la voirie on va essayer de parler de la rivière.

Je vais vous donner les dernières informations concernant le Syndicat Béziers la Mer, puis M. RIPPERT vous parlera plus généralement de la Vallée de l'Orb.

Donc au niveau de Béziers la mer pour 2010, il y a deux chantiers qui concernent Béziers :

Le Premier chantier : est la suite du pont Vieux à savoir, le dégagement de la berge rive droite entre le Pont Neuf et le Pont Canal, de créer un aménagement paysager tout au long de la rivière en gagnant sur la section d'écoulement et en réouvrant les arches obstruées qui existent, sous le Pont Neuf, sous le Pont du Chemin de Fer, etc....

Pour améliorer les écoulements des crues courantes et repousser les premiers débordements dans le Faubourg à une crue quasi décennale, alors qu'aujourd'hui c'est statistiquement tous les droits ou cinq ans puisqu'on a la chance que l'orb se soit calmé, mais on aurait plus de désordre dans le Faubourg avec une crue de 1.200 m3 seconde.

Ce dossier avait pris beaucoup de retard, parce qu'il y a un ouvrage classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, c'est bien pour le tourisme, mais d'un point de vue technique ça pose d'autres problèmes à savoir l'ancien débouché du canalet.

Donc après des aventures hyppiques d'un point de vue administratif et pratimonial, nous avons été reçus le 10 Décembre dernier par le Pôle Canal et nous avons obtenu un avis de principe favorable afin de modifier l'ouvrage en place au débouché du canalet. Ce qui nous donne aujourd'hui la main pour engager l'enquête publique de ce dossier.

Le 11 Janvier le Syndicat Béziers la Mer se réunira pour son débat d'orientation budgétaire auprès des Elus de Béziers la Mer, afin de programmer la mise en enquête publique de ces travaux courant 2010.

Le Deuxième Chantier : qui concerne généralement la totalité du delta est un entretien de toutes les berges de la rivière à savoir comme en 2004, 2005, un passage exhaustif tout le long des berges pour enlever tous les arbres morts, les embâcles et améliorer les arbres qui pourraient menacer de tomber dans la rivière lors des crues.

Il y a un an et demi aujourd'hui que l'on a délibéré sur le montant des travaux pour faire cette intervention. Je vous avoue que nous avons eu certaines difficultés pour boucler le projet de financement.

Ce programme n'a pas trouvé un bouclage définitif jusqu'à l'année dernière et aujourd'hui on a un accord de principe pour dédoubler cette intervention en deux sous-programmes, la moitié de ce programme serait financée par le partenaire manquant aujourd'hui et on aura une réponse courant Février, ce qui veut dire que si le budget est bouclé en Février on ne va pas intervenir avant le mois de Septembre ou Octobre.

Je passe la parole à Monsieur RIPPERT.

Intervention de Monsieur RIPPERT : L'an dernier à cette époque là, il tombait des cordes, cette année il ne tombe pas des cordes mais il fait froid.

Il y a un an, c'était la première fois que le Syndicat de la Vallée de l'Orb avec le Syndicat de Béziers la Mer, ont commençé à parler de l'Orb à cette Assemblée Générale bien au delà des inondations.

Les inondations c'est très importantes puisque ça vous touche personnellement. On commence à parler et à travailler sur l'Orb, sur son intérêt patrimonial. Ce qui me surprend encore c'est, “ cela fait douze ans que j'assiste à L'Assemblée Générale de ce quartier ” l'attachement de ses habitants à leur patrimoine et qu'ils voudraient qu'on le mette en valeur ; ça veut dire : qu'ils aiment leur quartier.

L'an dernier je vous disais qu'on allait travailler aussi en complément avec l'énorme travail que fait Pierre ENJALBERT avec Jean Pascal PELLAGATI au Syndicat Béziers la Mer, à ce qu'on améliore la qualité et l'image de l'Orb, du Lirou, et de tous les petits affluents qui arrivent sur ce cour d'eau magnifique dans la traversée de Béziers.

ça devait se faire dans un cadre institutionnel qu'on appelle “ LE SAGE ” “ le schéma d'aménagement et d'amélioration des eaux ” on a mis toute l'année 2009 à construire ce SAGE et on a mis en place le 16 Décembre dernier à Béziers le Parlement de l'eau. Ce qui est très important pour nous le Syndicat de la Vallée de l'Orb et bien plus en encore pour la ville de Béziers, c'était que les représentants parlent de l'Orb dans la traversée de Béziers. Il y a 50 représentants dans la ville, mais le Groupement du Faubourg est membre de Béziers la Mer bien sûr.

Ce qui est important aussi c'est que ce groupement de quartier ait son mot à dire dans ces débats là. Bien sur il y aura des inondations, mais il y aura bien autre chose ; une qualité de l'eau. Madame RAUZY disait : quand on était jeune on sauté du Pont Vieux dans l'Orb et bien maintenant on serait incapable de le faire. Donc il y a du boulot et les communes en amont devront s'y mettre. C'est tout le travail que je suis chargé de faire avec la Vallée de l'Orb, mais peut-être qu'on ira un peu plus vite si les gens du quartier du Faubourg sont là pour appuyer le sujet et si les élus de Béziers y sont aussi.

Un chantier important que la ville de Béziers via la “ CABEM ” va entreprendre sur la qualité des eaux dès qu'il y a un orage. Avec le réseau d'eaux usées que nous avons, il y a des surverses qui se font et c'est quand il y a ces sur-verses que ça amène des saletés.

Le19 Janvier M.Enjalbert et la ville de Béziers à travers la communauté d'Agglomération lance une étude de ces surverses pour les limiter. Chaque fois qu'il y un orage toutes ces matières organiques y sont et font barrage mais une partie reste au fond. On compte bien sur les crues pour qu'elles partent, mais c'est quand même mieux de la limiter, c'est pourquoi on lance ce chantier.

C'est un chantier souterrain au sens propre du terme, c'est sûr il n'est pas très valorisant au titre des élus, mais il va falloir faire ce travail de fond parcequ' il en va de la qualité des eaux et de l'image de marque du quartier.

La qualité de l'Orb sera d'autant plus importante qu'on aura de l'eau dans cette rivière. Cela suppose qu'en capacité tous ceux qui prélèvent, soit à Béziers soit au dessus, soient raisonnables afin qu'on prélève la juste quantité et qu'on ne laisse pas des réseaux fuyards partout pour qu'au total le débit de l'Orb finise par baisser et qu'il n'y ait plus de poisson.

Il importe que là on parle des poissons, mais on voudrait bien que les poissons qui sont dans la mer remontent dans l'Orb.

On va travailler à mobiliser des crédits importants pour que ces barrages soient équipés de passes poisson, c'est vraiment pour le long terme.

On commence dès à présent à travailler à ces chantiers pour faire en sorte que les habitants du Faubourg que vous êtes, finissent par être fiers de ce quartier et qu'il y ait de plus en plus de gens de l'extérieur qui viennent parcequ'il est beau et que sa rivière est superbe. Voilà j'ai terminé “ UN GRAND MERCI ”.

* * * * * * * * * * * * *